 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) |
|
|
| 工程費(fèi)用索賠難點(diǎn)問(wèn)題的分析與處理對(duì)策 |
|
出處：法律顧問(wèn)網(wǎng)·涉外www.coinwram.com
時(shí)間：2009/3/30 15:21:00 |
作者：唐電生
隨著我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的確立，建設(shè)監(jiān)理制在我國(guó)的基本建設(shè)項(xiàng)目中推行以及建設(shè)監(jiān)理工程師的作用和地位的確立，對(duì)提高建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)水平和綜合效益起到重大的作用。建設(shè)監(jiān)理制已成為我國(guó)工程建設(shè)的一項(xiàng)重要制度，納入了法律法規(guī)的范疇。然而，目前我國(guó)監(jiān)理工程師在行使其權(quán)力過(guò)程中，對(duì)工程索賠控制卻難以實(shí)現(xiàn)。如何解決監(jiān)理工程師在費(fèi)用索賠工作中所遇到的問(wèn)題，已經(jīng)成為一個(gè)十分緊迫的問(wèn)題。
一、監(jiān)理工程師處理工程費(fèi)用索賠難點(diǎn)問(wèn)題分析
（一）監(jiān)理工程師處理索賠的決定的最終約束力程度
盡管《建筑法》第三十四條有“工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)建設(shè)單位的委托，客觀(guān)、公正地執(zhí)行監(jiān)理任務(wù)”的規(guī)定，監(jiān)理工程師的地位究竟如何？是業(yè)主的代理人，是獨(dú)立的第三人，還是爭(zhēng)議裁決人，工程師的決定是否具有最終約束力，仍是一個(gè)模糊的問(wèn)題。這給工程索賠爭(zhēng)議的解決帶來(lái)了不確定性。許多工程施工合同標(biāo)準(zhǔn)文本規(guī)定除了作為發(fā)展商的代理人之外，工程師還有獨(dú)立人的地位，但工程師何時(shí)行使代理人的權(quán)利及獨(dú)立人的權(quán)力卻并不清晰。
在我國(guó)法律體系下對(duì)工程師地位的理解———工程師的基本地位是發(fā)展商的代理人，其做出的決定對(duì)承包商不具有最終約束力。如工程師對(duì)簽證事由有代理人地位，工程師在業(yè)主授權(quán)范圍內(nèi)的簽證，承包商無(wú)異議的，可視為一份補(bǔ)充合同；承包商有異議的，可提交仲裁或訴訟；工程師超出業(yè)主授權(quán)范圍內(nèi)的簽證，業(yè)主有異議的，可提交仲裁或訴訟，現(xiàn)分析如下：
我國(guó)《合同法》、《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》闡明工程師是發(fā)包人的代理人；《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》（GF- 1999-0201）中的“工程師”指發(fā)包人授權(quán)代表或（監(jiān)理）工程師，發(fā)包人授權(quán)代表行使全部“工程師”的全部或部分權(quán)利，該文通用條款第5.2條款有關(guān)“發(fā)包人在專(zhuān)用條款內(nèi)要求工程師在行使某些職權(quán)前需要征得發(fā)包人的批準(zhǔn)的，工程師應(yīng)征得發(fā)包人的批準(zhǔn)”的規(guī)定說(shuō)明了工程師的權(quán)利實(shí)質(zhì)是發(fā)包人所授予。
工程師客觀(guān)公正之職業(yè)要求并不意味著其是獨(dú)立人，其是否有該地位應(yīng)視施工合同的約定。獨(dú)立人是指在工程施工合同工履行過(guò)程中，接受簽約各方的共同委托，獨(dú)立處理工程事務(wù)的第三方�！督ㄔO(shè)工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）通用條款第5.4條款規(guī)定“合同履行中，發(fā)生影響發(fā)包人承包商雙方權(quán)利或義務(wù)的事時(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師就依據(jù)合同在其職權(quán)范圍內(nèi)客觀(guān)公正地進(jìn)行處理”。FIDIC《土木工程施工合同條件》（第四版）通用條件第2.6 條款規(guī)定“凡按照合同規(guī)定要求工程師自行采用可能影響業(yè)主或承包商的權(quán)利和義務(wù)的行動(dòng)時(shí)，他就在合同條款規(guī)定內(nèi)，并兼顧所有條件的情況下，做出公正的處理”；有25處規(guī)定工程師就工期和價(jià)款確定問(wèn)題做出確定前應(yīng)該與“業(yè)主和承包商適當(dāng)協(xié)商”；第67.1條款規(guī)定，對(duì)承發(fā)包雙方爭(zhēng)議及對(duì)其的異議，承發(fā)包任何一方均可按一定程序提交工程師裁決，對(duì)裁決不服的，70天內(nèi)提出來(lái)起訴訟或裁決。在作為工程師制度發(fā)源地的英國(guó)，工程師的決定具有最終約束力，一直也存在爭(zhēng)議。1999年，英國(guó)上議院對(duì)Beaufour Developments（NI）Limited訴Gilbar ASK（NI）Limited一案作出了判決，這種爭(zhēng)議才得到了解決。該案明確的觀(guān)點(diǎn)：除非施工合同另有約定，工程師的決定沒(méi)有最終約束力。
1998年3月1日起施行的我國(guó)《建筑法》第四十三條規(guī)定：“工程監(jiān)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)建設(shè)單位的委托，客觀(guān)、公正地執(zhí)行監(jiān)理任務(wù)”。該規(guī)定與1995年12月 15日建設(shè)部、國(guó)家計(jì)委發(fā)布的《工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》第18條有關(guān)“監(jiān)理單位應(yīng)按照公正、獨(dú)立、自主”的原則開(kāi)展工程建設(shè)監(jiān)理工作，公平地維護(hù)項(xiàng)目法人和被監(jiān)理單位的合法權(quán)益之規(guī)定相矛盾，也可以理解為：《建筑法》否定了工程師獨(dú)立人的地位，肯定了工程師只是作為發(fā)包人的代理人的地位，與《合同法》第276 條及第21章委托合同有關(guān)規(guī)定相呼應(yīng)。綜合以上分析，除非合同有明確約定工程師有獨(dú)立人的地位，應(yīng)認(rèn)為工程師在施工合同關(guān)系中不具有獨(dú)立人的地位，工程師只是發(fā)包人的代理人，不宜再約定工程師又是獨(dú)立人。這解決了監(jiān)理工程師在不確定性的費(fèi)用索賠和索賠案件審理中的地位。
�。ǘ┍O(jiān)理工程師的費(fèi)用索賠裁決難以獨(dú)立行使其權(quán)力
監(jiān)理工程師把索賠證據(jù)和文件、索賠量計(jì)算依據(jù)和結(jié)果報(bào)給業(yè)主，而有些業(yè)主卻先考慮該結(jié)果對(duì)自己是否有利，干涉監(jiān)理工程師做出裁決，并采用不規(guī)范的手段阻止承包商進(jìn)行費(fèi)用索賠。由于工程師的權(quán)利來(lái)源于其與發(fā)包人簽訂的委托監(jiān)理合同，工程師在工程施工合同中的基本地位只是發(fā)包人的代理人，而不是其做出的決定對(duì)承包商具有最終約束力，我國(guó)目前由于建筑市場(chǎng)是買(mǎi)方市場(chǎng)，業(yè)主利用經(jīng)濟(jì)的約束手段，維系對(duì)自己買(mǎi)方的有利條件，我國(guó)監(jiān)理工程師的權(quán)限受業(yè)主的約束。所以監(jiān)理工程師對(duì)費(fèi)用索賠難以做出客觀(guān)、公正的裁決原因之一。
《建筑法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》、《合同法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》等相繼出臺(tái)，但同市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的法規(guī)體系仍有差距，對(duì)業(yè)主惡意不給索賠等不規(guī)范行為，以及政府過(guò)多干預(yù)市場(chǎng)行為，卻沒(méi)有相應(yīng)的制約措施，業(yè)主沒(méi)有按照合同給予監(jiān)理工程師充分授權(quán)，監(jiān)理工程師在費(fèi)用索賠工作中難以獨(dú)立行使其權(quán)力，以致于費(fèi)用索賠數(shù)量增加的原因。
設(shè)備費(fèi)、材料費(fèi)在建筑安裝工程中約占整個(gè)造價(jià)的70%左右。它是工程直接費(fèi)的主要組成部分。材料、設(shè)備價(jià)格的高低，將直接影響到建設(shè)費(fèi)用的大小。由于監(jiān)理工程師的權(quán)限受業(yè)主的約束。業(yè)主為了降低工程造價(jià)，對(duì)設(shè)備、材料的價(jià)格采用不規(guī)范手段；在合同價(jià)款的調(diào)整的問(wèn)題上，甲方在合同簽訂時(shí)故意沒(méi)有明確是否可以調(diào)整或到某一個(gè)階段前不變價(jià)，如材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)以及定額費(fèi)等等的變化，在什么情況下可以調(diào)整，如何調(diào)整，業(yè)主如認(rèn)為監(jiān)理工程師的處理結(jié)果對(duì)自己不利的不給認(rèn)可。所以，監(jiān)理工程師在費(fèi)用索賠裁決工程作中難以獨(dú)立行使其權(quán)力。
�。ㄈ┍O(jiān)理行業(yè)的費(fèi)用索賠工作的局限性
由于受行政管理和投資體制以及建筑市場(chǎng)的影響，監(jiān)理工程師只局限于施工質(zhì)量、工期控制和進(jìn)度支付簽證，不能全過(guò)程參與招標(biāo)工作，造成決策失誤和合同錯(cuò)漏，沒(méi)有把未來(lái)可能發(fā)生的不利因素和障礙減至最低度，以致發(fā)生工程費(fèi)用索賠。
縱觀(guān)我國(guó)監(jiān)理行業(yè)的施工費(fèi)用索賠問(wèn)題存在一定的局限性，主要表現(xiàn)在：
1．監(jiān)理工程師對(duì)費(fèi)用索賠控制未能充分體現(xiàn)全過(guò)程、全方位性�！督ㄔO(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB50319－2000）指出監(jiān)理工作內(nèi)容其中有：協(xié)助建設(shè)單位進(jìn)行可行性研究。當(dāng)業(yè)主與承包商有分歧時(shí)，工程師在雙方之間要公正行事。但是，業(yè)主為了自己的利益，使承包商擔(dān)負(fù)主要風(fēng)險(xiǎn)，在建設(shè)工程投資決策階段和設(shè)計(jì)階段把監(jiān)理單位參與管理排除在外，費(fèi)用索賠方面工作在可行性研究和設(shè)計(jì)階段涉及較少，施工索賠約定方面監(jiān)理工程師權(quán)限受到很大的限制，未能充分監(jiān)理控制費(fèi)用索賠的全過(guò)程、全方位性。不但有悖于我國(guó)設(shè)立監(jiān)理制的初衷和國(guó)際慣例。
2．監(jiān)理造價(jià)控制人員的素質(zhì)和執(zhí)業(yè)水平有待于進(jìn)一步提高。監(jiān)理單位人員素質(zhì)差，監(jiān)理水平不高，流于形式，對(duì)合同的法律認(rèn)識(shí)不足，對(duì)索賠費(fèi)用管理不高；在合同條款不夠嚴(yán)密，業(yè)主與承包商對(duì)合同條款的理解不一，監(jiān)理工程師起不到“準(zhǔn)仲裁員”作用，造成費(fèi)用索賠處理工作很難落實(shí)。
�。ㄋ模┦袌�(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系不健全造成監(jiān)理工程師難以解決費(fèi)用索賠原因分析
建筑市場(chǎng)的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)、監(jiān)理工程師處理費(fèi)用索賠工作的可操作性不強(qiáng)，從深層次分析，這是由于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的意識(shí)不強(qiáng)，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系不健全造成的。索賠是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)調(diào)的是法制管理，索賠也應(yīng)有相應(yīng)的法律、法規(guī)和有關(guān)部門(mén)的有序管理。監(jiān)理工程師在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行作為政府、市場(chǎng)、企業(yè)之間的聯(lián)系紐帶，具有政府行政管理不可替代的作用。發(fā)達(dá)的監(jiān)理市場(chǎng)，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和市場(chǎng)體系成熟的重要表現(xiàn)。在政府管理方面，政府的主管部門(mén)如建設(shè)廳、建委、建設(shè)局、定額站之間職能界定不清晰等問(wèn)題；在市場(chǎng)監(jiān)督管理方面，存在著過(guò)多的資格許可、市場(chǎng)準(zhǔn)入限制等問(wèn)題，同自由競(jìng)爭(zhēng)的原則相違背；一些地區(qū)和部門(mén)存在的地方保護(hù)和行業(yè)保護(hù)的問(wèn)題，這些阻礙監(jiān)理市場(chǎng)的發(fā)展。
二、解決監(jiān)理工程師處理工程費(fèi)用索賠的對(duì)策
�。ㄒ唬┟鞔_監(jiān)理工程師地位和權(quán)力我國(guó)《合同法》、《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》（GB-1999-0201）明確對(duì)監(jiān)理工程師地位和權(quán)力的規(guī)定。監(jiān)理工程師應(yīng)按合同依據(jù)在其職權(quán)范圍內(nèi)獨(dú)立行使其權(quán)力，客觀(guān)公正地進(jìn)行處理裁決。我國(guó)要制定相應(yīng)的制約措施，規(guī)范業(yè)主行為以及政府不能過(guò)多干預(yù)市場(chǎng)等行為，按照合同要求給予監(jiān)理工程師權(quán)力，在費(fèi)用索賠裁決工作中，監(jiān)理工程師在雙方之間要公正、獨(dú)立行使其權(quán)力。使承包商和業(yè)主共同合理分?jǐn)偝袚?dān)工程風(fēng)險(xiǎn)。
（二）不斷完善市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的法規(guī)體系
《建筑法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》、《合同法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》以及大量部門(mén)的規(guī)章的出臺(tái)后，我國(guó)要不斷完善市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的法規(guī)體系，索賠是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)調(diào)的是法制管理。索賠也應(yīng)有相應(yīng)的法律、法規(guī)和有關(guān)部門(mén)的有序管理。對(duì)于工程建設(shè)監(jiān)理等服務(wù)的監(jiān)理行業(yè)，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中作為政府、市場(chǎng)、企業(yè)之間聯(lián)系的紐帶，具有政府行政管理不可代替的作用。發(fā)達(dá)的監(jiān)理市場(chǎng)，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和市場(chǎng)體系成熟的重要表現(xiàn)。
�。ㄈ┨岣弑O(jiān)理造價(jià)控制監(jiān)理人員的素質(zhì)和執(zhí)業(yè)水平
隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的深入，分析我國(guó)監(jiān)理行業(yè)對(duì)費(fèi)用索賠存在的難點(diǎn)和焦點(diǎn)，除了整頓和規(guī)范建筑市場(chǎng)，規(guī)范業(yè)主行為外，提高監(jiān)理費(fèi)用，控制監(jiān)理人員的素質(zhì)和執(zhí)業(yè)水平，才能使監(jiān)理工程師正確行使其權(quán)力，處理好費(fèi)用索賠，是我國(guó)監(jiān)理行業(yè)對(duì)費(fèi)用工作走向科學(xué)化、規(guī)范化、市場(chǎng)化的關(guān)鍵。
(聲明：本站所使用圖片及文章如無(wú)注明本站原創(chuàng)均為網(wǎng)上轉(zhuǎn)載而來(lái)，本站刊載內(nèi)容以共享和研究為目的，如對(duì)刊載內(nèi)容有異議，請(qǐng)聯(lián)系本站站長(zhǎng)。本站文章標(biāo)有原創(chuàng)文章字樣或者署名本站律師姓名者，轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)務(wù)必注明出處和作者，否則將追究其法律責(zé)任。) |
上一篇：建材企業(yè)在銷(xiāo)售中的常見(jiàn)失誤
下一篇：法律咨詢(xún):一般情況下承包商可以索賠哪些費(fèi)用?
|
 |
| 在線(xiàn)咨詢(xún) |
|
| 聯(lián)系我們 |
電話(huà)：13930139603 13651281807
QQ號(hào)：373036737
郵箱：373036737@qq.com |
|
|
|
|
